Bezahlung
Nach dem Aufmaß und der Übersendung des umfassenden Angebots, das das Projekt und den Gesamtbruttopreis mit 8% MwSt. enthält, wenn Sie sich entscheiden, unser Angebot anzunehmen, ist eine Vorauszahlung in Höhe von 1500 PLN (Standardtreppen) oder 30% (für Teppichtreppen, gebogene Treppen, atypische Treppen – die Höhe der Vorauszahlung wird vom Auftragnehmer mitgeteilt) erforderlich.
Bei Häusern mit mehr als 300 m² und Wohnungen mit mehr als 150 m Länge sollten 15% auf den Gesamtpreis der Treppe aufgeschlagen werden, da die Mehrwertsteuer bei solchen Konstruktionen 23% beträgt.
Die Kaution kann innerhalb von 5 Tagen nach dem Zahlungsdatum zurückerstattet werden – danach wird sie für den Kauf von Materialien verwendet und kann nicht mehr zurückerstattet werden.
Sobald der Installationstermin festgelegt wurde, ist es möglich, ihn zu verschieben (einen neuen Termin – zusammen mit dem Auftragnehmer – festzulegen).
Verspätete Fertigstellung der Treppe:
- bis zu 10 Arbeitstagen werden dem Auftragnehmer keine Vertragsstrafen auferlegt,
- mehr als 10 Tage, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Wert für die Treppe um 0,1 % für jeden Tag der Verspätung zu reduzieren.
- Dem Auftragnehmer entstehen keine Vertragsstrafen über 10 Tage hinaus, wenn – es einen Ausfall der CNC-Maschine oder einen Fehler im Treppenprogramm gegeben hat.
Endabrechnung :
Gesamtrechnung am Tag der Installation:
– 90% der Teile, sobald die Treppe abgeladen ist
– Rest 10% nach der Installation.
Bitte melden Sie uns alle Änderungen vor der Installation.
Wir installieren die Treppe nach unserem eigenen System.
Details zum Transfer:
Bankkonten:
PL: 06 1020 5024 0000 1502 0150 5395 (PKO BP SA)
EUR: 46 1020 5024 0000 1402 0150 5403
Titel: Für die Herstellung und den Einbau der Treppe (….. Holzart angeben…..).
Schody-Q E.W. Skrobiszewscy s. c.
Bialkowo 49d
87-400 Golub-Dobrzyn
NIP : 503 008 13 71
Sobald das Geld auf unserem Konto eingegangen ist, stellen wir eine Rechnung aus und schicken Ihnen eine E-Mail.
Der Auftragnehmer ist nicht verantwortlich für Unterschiede in der Farbe des Holzes (breite und schmale Maserung) oder für die Übereinstimmung der Holzfarbe mit der Farbe auf den Mustern des Beizenherstellers.
Im Falle einer Stornierung der Treppe durch den Kunden:
- Bis zu 5 Tage nach der Vorauszahlung muss der Auftragnehmer die Vorauszahlung zurückzahlen.
- Von 5 bis 10 Tagen – die Vorauszahlung ist verwirkt (der Auftragnehmer gibt die Vorauszahlung nicht zurück)
- Nach 10 Tagen – wenn dem Auftragnehmer zusätzliche Kosten entstanden sind – muss der Auftraggeber diese in voller Höhe übernehmen (max. bis zu 90% des Gesamtwerts der Treppe)
Bei nicht rechtzeitiger Bereitstellung des Aufstellungsortes (Zutritt zum Gebäude nicht gestattet):
- in 1 Zeit – der Kunde kann mit Reisekosten belastet werden
- beim 2. Mal – ist der Auftragnehmer berechtigt, 90% des Wertes der Treppe für die entstandenen Kosten zu verlangen – und erst nach der Zahlung ist der Einbau möglich. Der Käufer trägt zusätzlich die Anwalts- und Gerichtskosten sowie die Kosten für die Lagerung und Verwahrung der Treppe.
Bei Nichtbezahlung der installierten Treppe oder teilweiser Unterbezahlung werden Verzugszinsen berechnet.
Der Wert der Zinsen beträgt 0,5 Prozent pro Tag auf den zu wenig bezahlten Betrag – berechnet ab dem Datum des Eingangs der Treppe.
Montage
Bitte markieren Sie an den Wänden – an denen die Treppe verschraubt wird – alle Stellen, an denen sich Kabel oder Rohre darunter befinden – oder hinterlassen Sie Diagramme oder Fotos (der Elektriker und der Klempner sollten Fotos haben).
Sollte dies nicht möglich sein, trägt der Kunde die Verantwortung für alle Ausfälle, die durch das Bohren entstanden sind. Außerdem werden Ausfallzeiten berechnet, die durch die Behebung von Fehlern entstehen.
Während der Installation kann es zu lokalen Kratzern oder Schrammen an den Wänden kommen, für die wir nicht verantwortlich sind. Wir empfehlen, den Käfig nach der Installation der Treppe endgültig zu streichen.
Sicherung der Fußböden an Treppen, Abgrenzungen und Durchgängen für die Nutzung durch die Mitarbeiter an den Montagetagen – seitens des Auftraggebers.
Bei der Montage werden die Decken- und Balustradenelemente zugeschnitten und gehobelt – in unmittelbarer Nähe. Wenn dies nicht möglich ist, muss ein anderer, unmittelbarer Raum zur Verfügung gestellt werden.
Die Treppe, die sich um 3 Seiten der Wand wickelt, wird mit Spiel hergestellt (wegen der Möglichkeit der strukturellen Installation). Das entstehende Spiel wird verkleidet oder akryliert. Im Falle von Wandkrümmungen oder Ausbuchtungen wird die Akrylierung vom Kunden selbst vorgenommen.
Wenn während der Installation oder danach Schäden an der Treppe – durch andere Bautrupps, die im Gebäude arbeiten – entstehen, ist der Auftragnehmer nicht dafür verantwortlich, sondern rechnet mit dem Auftraggeber ab.
Vollständige Aushärtung des Lacks nach ca. 14 Tagen nach der Installation – bitte tragen Sie weiches Schuhwerk und seien Sie vorsichtig beim Streichen.
Während der Installation messen wir den Feuchtigkeitsgehalt von Holz, Wänden, Böden und Luft.
Skrobiszewski W.